Haber49 | Muş Haberleri, Son Dakika Muş Haber Sitesi ve Muş Gazetesi

YOL İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Mon, 20 Apr 2026 00:00:00 +0300

YOL İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Kilitli Parke Taşı İle Belde İçi Yol Düzenleme İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN)

2026/721813

1- İdarenin
1.1. Adı	:	RÜSTEMGEDİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1.2. Adresi	:	Rüstemgedik-Zafer Mah. Rüstemgedik Cad. BULANIK/MUŞ BULANIK/MUŞ
1.3. Telefon numarası	:	04363235053
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası	:	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati	:	11.05.2026 - 10:00
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres	:	RÜSTEMGEDİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

3- İhale konusu yapım işinin

3.1. Adı	:	Kilitli Parke Taşı İle Belde İçi Yol Düzenleme İşi
3.2. Niteliği, türü ve miktarı	:	5.000 m² 8 lik kilit taşı 2.000 m 75x30x15 lik beton bordür Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer	:	Rüstemgedik Beldesi
3.4. Süresi/teslim tarihi	:	Yer tesliminden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
3.5. İşe başlama tarihi	:	Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.
4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

(A ) ALP YAPI İŞLERİ
V. GRUP: KARAYOLU İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı)
1. Otoyollar
2. Devlet, il ve köy yolları
3. Cadde ve sokak yapım işleri

4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği
Mimarlık

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Thu, 16 Apr 2026 00:00:00 +0300

TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

5 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN)

2026/588807

1- İdarenin
1.1. Adı	:	MUŞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
1.2. Adresi	:	Murat Paşa Mah.Eski Cezaevi Ca MUŞ MERKEZ/MUŞ
1.3. Telefon numarası	:	04362125422
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası	:	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati	:	24.04.2026 - 10:30
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres	:	Muş İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı	:	5 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI
3.2. Niteliği, türü ve miktarı	:	5 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer	:	Malazgirt Toplum Sağlık Merkezi
3.4. Süresi/teslim tarihi	:	İstekli sözleşme imzalanmasına müteakip 20 (yirmi) takvim günü içerisinde belirtilen hastaneye ilgili cihazları teslim edecektir idare tarafından yüklenicinin mazeretinin uygun görülmesi halinde bir defaya mahsus 20 güne kadar ek süre verilebilecektir
3.5. İşe başlama tarihi	:	Sözleşmeyi müteakiben 5 gün içerisinde işe başlanacaktır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.3.1 İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler:

Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetleri ile yedek parça sağlanmasına ilişkin belge:

Satış Sonrası Servis Bakım

4.3.3 Katalog ve/veya fotoğraf ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümana ilişkin belgelere ait bilgiler:

Katalog
Teknik Şartnameye Cevaplar ve Açıklamalar

4.3.4. Numune sunulması ve demonstrasyon yapılması istenmektedir.

4.3.5. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri:

FİRMA ÜTS KAYDI
KAPSAM DIŞI BEYANI
KONFİGÜRASYON
Üretici ve/veya İthalatçı veya Yetkili Satıcısı veya Bayii
ÜRÜNLER İÇİN ÜTS VE VEYA TİTUBB

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

TEMEL VE MICIR MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Thu, 16 Apr 2026 00:00:00 +0300

TEMEL VE MICIR MALZEME SATIN ALINACAKTIR

2026 Yılı Muş İl Özel İdaresi Yatırım Programı Kapsamında Merkez ve Varto İlçesi Köy Yolları 1'inci Kat ve 2'inci Kat Asfalt Sathi Kaplama için Konkasör Malzemesi (Temel+Mıcır) Temini ve Nakli İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN)

2026/677026

1- İdarenin
1.1. Adı	:	MUŞ İL ÖZEL İDARESİ
1.2. Adresi	:	15 Temmuz Milli İrade Mah. Millet Cad. No: 55 MERKEZ/MUŞ MUŞ MERKEZ/MUŞ
1.3. Telefon numarası	:	04362121165
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası	:	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati	:	07.05.2026 - 10:00
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres	:	Muş İl Özel İdaresi İhale Salonu

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı	:	2026 Yılı Muş İl Özel İdaresi Yatırım Programı Kapsamında Merkez ve Varto İlçesi Köy Yolları 1'inci Kat ve 2'inci Kat Asfalt Sathi Kaplama için Konkasör Malzemesi (Temel+Mıcır) Temini ve Nakli İşi
3.2. Niteliği, türü ve miktarı	:	23923,400 metreküp Temel ve Mıcır Malzeme Temini ve Nakli Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer	:	2026 Yılı Yatırım Programı Kapsamında olan Muş Merkez Köy Yolları ve Varto İlçesi Köy Yolları
3.4. Süresi/teslim tarihi	:	Sözleşmeye mütakip (izleyen) 60 gün
3.5. İşe başlama tarihi	:	Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 5 gün

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.
4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur.

4.3.2 İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler:

Ocak İşletme İzin Belgesi
Ocak İşletme Ruhsatı

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
Kamu veya Özel sektöre yapılmış Asfalt mıcırı, Agrega ve Temel malzemesi alım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETİ ALINACAKTIR

Tue, 14 Apr 2026 00:00:00 +0300

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETİ ALINACAKTIR

Muş İl Özel İdaresine 1 Yıllık İş Güvenliği Uzmanı, İş Yeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli Hizmet Alımı işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN)

2026/621326

1- İdarenin
1.1. Adı	:	MUŞ İL ÖZEL İDARESİ
1.2. Adresi	:	15 Temmuz Milli İrade Mah. Millet Cad. No: 55 MERKEZ/MUŞ MUŞ MERKEZ/MUŞ
1.3. Telefon numarası	:	04362121165
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası	:	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati	:	28.04.2026 - 10:00
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres	:	Muş İl Özel İdaresi İhale Salonu

3- İhale konusu hizmet alımının

3.1 Adı	:	Muş İl Özel İdaresine 1 Yıllık İş Güvenliği Uzmanı, İş Yeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli Hizmet Alımı işi
3.2. Niteliği, türü ve miktarı	:	301 Personel İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Alım İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer	:	Muş İl Özel İdaresi
3.4. Süresi/teslim tarihi	:	İşe başlama tarihinden itibaren 12(Onİki) aydır
3.5. İşe başlama tarihi	:	Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.
4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur.

4.3.2. İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler:

OSGB Yetki Belgesi

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Alımı işleri bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecektir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,78
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

KURUMSAL KİMLİK CEPHE PANELİ VE LOGO SATIN ALINACAKTIR

Mon, 13 Apr 2026 00:00:00 +0300

KURUMSAL KİMLİK CEPHE PANELİ VE LOGO SATIN ALINACAKTIR

KURUMSAL KİMLİK CEPHE PANELİ VE LOGO ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN)

2026/604025

1- İdarenin
1.1. Adı	:	MUŞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
1.2. Adresi	:	Murat Paşa Mah.Eski Cezaevi Ca MUŞ MERKEZ/MUŞ
1.3. Telefon numarası	:	04362125422
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası	:	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati	:	20.04.2026 - 14:00
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres	:	Muş İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı	:	KURUMSAL KİMLİK CEPHE PANELİ VE LOGO ALIMI
3.2. Niteliği, türü ve miktarı	:	KURUMSAL KİMLİK CEPHE PANELİ VE LOGO ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer	:	Muş İl Sağlık Müdürlüğüne Bağlı Birimler ( Aile Sağlığı Merkezleri)
3.4. Süresi/teslim tarihi	:	Sözleşmeye müteakiben işe başlanılır ve 40 gün içinde teslimi yapılacaktır
3.5. İşe başlama tarihi	:	Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren işe başlanacaktır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

TC ZİRAAT BANKASI AŞ MUŞ LOJMANLI HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ

Mon, 13 Apr 2026 00:00:00 +0300

TC ZİRAAT BANKASI AŞ MUŞ LOJMANLI HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ

TC Ziraat Bankası AŞ Muş Lojmanlı Hizmet Binası Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN)

2026/578848

1- İdarenin
1.1. Adı	:	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEDARİK VE HİZMET YÖNETİMİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI
1.2. Adresi	:	Finanskent Mahallesi Finans Cad. No: 44 34760 ÜMRANİYE/İSTANBUL
1.3. Telefon numarası	:	02165902000
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası	:	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati	:	05.05.2026 - 10:30
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres	:	Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No:44-A PK 34760 Ümraniye/İstanbul (İstanbul Finans Merkezi Ziraat Kuleleri)

3- İhale konusu yapım işinin

3.1. Adı	:	TC Ziraat Bankası AŞ Muş Lojmanlı Hizmet Binası Yapım İşi
3.2. Niteliği, türü ve miktarı	:	3005 m² Yapım İşi Betonarme ve Çelik Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer	:	Muş
3.4. Süresi/teslim tarihi	:	Yer tesliminden itibaren 360 (ÜçyüzAltmış) takvim günüdür.
3.5. İşe başlama tarihi	:	Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Benzer iş olarak, 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde yer alan; Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesindeki B Grubu Üst Yapı III.Grup Bina İşleri kabul edilecektir.
İş deneyim belgesi olarak mezuniyet belgesi sunulması durumunda benzer işlere denk sayılacak bölümler İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık bölümüdür.

4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği
Mimarlık

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

T.C. MUŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Fri, 10 Apr 2026 00:00:00 +0300

T.C. MUŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2024/316 Esas

Davacı Milli Savunma Bakanlığı tarafından davalılar aleyhine mahkememizde görülmekte olan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce davalılar Ali KALYONCU, Ertuğrul TERZİ, Mebrüke TÜRKOĞLU, Medehe TÜRK, Melek KÖMÜR, Muhammet GÜLEN, Rukiye SOLMAZ, Kevser GÜLEN ve Usame GÜLEN'in adreslerinin tespitine ilişkin yapılan tüm araştırmalara rağmen tebligat işleminin yapılamadığı anlaşıldığından; ön inceleme tensip tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 13/05/2026 günü saat: 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

Thu, 09 Apr 2026 00:00:00 +0300

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

Belediye Hizmet araçları için gerekli olan Motorin Alım işi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN)

2026/623264

1- İdarenin
1.1. Adı	:	RÜSTEMGEDİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1.2. Adresi	:	Rüstemgedik-Zafer Mah. Rüstemgedik Cad. BULANIK/MUŞ BULANIK/MUŞ
1.3. Telefon numarası	:	04363235053
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası	:	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati	:	06.05.2026 - 10:00
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres	:	RÜSTEMGEDİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı	:	Belediye Hizmet araçları için gerekli olan Motorin Alım işi
3.2. Niteliği, türü ve miktarı	:	60.000 LİTRE MOTORİN Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer	:	Peyder pey olarak akaryakıt istasyonundan alınacaktır.
3.4. Süresi/teslim tarihi	:	30/06/2027 Tarihine kadar idarenin uygun göreceği tarihlerde peyder pey alınacaktır.
3.5. İşe başlama tarihi	:	Sözleşme imzalandıktan sonra 5 ( beş ) gün içinde

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.3.1 İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler:

İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı
Petrol Bayiliği/Dağıtıcılığı Lisans Belgesi

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

T.C.MALAZGİRT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Fri, 03 Apr 2026 00:00:00 +0300

T.C.MALAZGİRT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)
Dosya No:2024/156 Esas
Dava Açılış Tarihi: 12.03.2024

Davacı , MELEK ŞAHİN ile Davalı , ALİ ŞAHİN arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Davalı Ali ŞAHİN'in tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden davalıya duruşma gününü bildirir tensip zaptının dilekçesinin gazete ilanı ile bildirilmesine karar verilmiştir.

1-Ön incelemenin duruşmalı yapılmasına,

2-Taraflara HMK'nun 139.maddesindeki ihtarı içeren ön inceleme duruşma davetiyesi tebliğine,

3-Belirtilen gün ve saatte duruşmada hazır bulunmadığınız takdirde tarafların hiçbirinin duruşmaya katılmaması veya davayı takip etmemesi durumunda davanın HMK 150/1 maddesi uyarınca işlemden kaldırılacağı, -sulh için gerekli hazırlığın yapılması, -duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, -davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirilecek belgelerin getirilebilmesi amacıyla gerekli açıklamaları yapmaları, aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği ihtarına, (ihtarın tensip tutanağının tebliği ile yapılmasına)

4-Ön inceleme duruşmasında yargılamaya devam edilmesine karar verilmesi halinde şartları mevcut ise, ön inceleme duruşması yapılıp aynı duruşmada tahkikat aşamasına geçilmesine, hazır olmayan tarafa çıkartılacak tahkikat gününü bildirir meşruhatlı davetiye çıkarılmasına, davetiyeye HMK m.147/2 şerhinin eklenmesine,

5- Davalı tarafın adresinin dosya kapsamında yapılan araştırmalara rağmen tespit edilemediğinden; 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca davalıya duruşma gününü ilanen tebliği ile bildirilmesine, Yargılamanın 07/05/2026 günü saat 11:35'a bırakılmasına tebligat yerine kaim olmak üzere davalı Ali ŞAHİN'e ilanen tebliğ olunur.

GİYİM VE GİYİM EŞYASI SATIN ALINACAKTIR

Fri, 03 Apr 2026 00:00:00 +0300

GİYİM VE GİYİM EŞYASI SATIN ALINACAKTIR

SAĞLIK PERSONELİ KURUMSAL KİMLİK KIYAFET ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN)

2026/590060

1- İdarenin
1.1. Adı	:	İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
1.2. Adresi	:	Murat Paşa Mah. Eski Cezaevi Cad. MUŞ MERKEZ/MUŞ
1.3. Telefon numarası	:	04362125422
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası	:	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati	:	24.04.2026 - 10:30
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres	:	Muş İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı	:	SAĞLIK PERSONELİ KURUMSAL KİMLİK KIYAFET ALIMI
3.2. Niteliği, türü ve miktarı	:	2. Kısım (33 Kalem Kurumsal Kimlik Kıyafet Alımı ) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer	:	İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI SAĞLI TESİSLERİ (DAĞILIM CETVELİNDE BELİRTİLEN YERLER)
3.4. Süresi/teslim tarihi	:	Yüklenici Sözleşme imzalanmasına müteakip en geç 5 iş günü içinde ihale dokümanında belirtilen şartlarda beden ölçülerinin alınması, sağlık tesisinin vereceği süre içerisinde ölçü alma işlemlerini tamamlanmasının ardından isim listeleri, ürün renkleri, özellikleri ve son kesin liste idareler tarafından yükleniciye bildirilmesine müteakip 1.000 (bin) adet ve üzeri siparişler 30(otuz) günü içerisinde, 1.000 (bin) adet altı siparişler en geç 20(yirmi) günü içinde ihale dokümanımızda belirtilen şartlarda ilgili sağlık tesislerine teslim edecektir. İstekli dikim ve teslim sürelerine uymak zorundadır. Siparişler Hastaneler/Sağlık tesislerinin talebine istinaden pey der pey teslimat yapılacaktır. Ölçü alma işlemleri için idarenin talebi halinde yüklenici firma temsilcisi eşlik edecektir.
3.5. İşe başlama tarihi	:	Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren işe başlanacaktır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.3.1 Kaliteye ilişkin belgelere ait bilgiler:

Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. İsteklilerden bu bilgilerin tevsik edilmesinin istenilmesi halinde, söz konusu belgelerin, bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgelerin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir. İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeye ilişkin bilgiyi belirtmesi yeterlidir.

Bu maddede istenen standarda ilişkin diğer belgelere ait bilgiler:
Dikiş İpliklerinin Standartlara Uygunluk Belgesi

4.3.2. Numune sunulması istenmektedir.

4.3.3. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri:

Kalite Belgesi
Yasaklı Maddelere Ait Belgeler

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR

Thu, 02 Apr 2026 00:00:00 +0300

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR

İl Müdürlüğümüze Bağlı Gündüz Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğümüz için 01052026 - 31122026 Tarihleri Arası Mamul Yemek Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN)

2026/568625

1- İdarenin
1.1. Adı	:	MUŞ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ
1.2. Adresi	:	15 Temmuz Milli İrade, Millet Cd. No:20 MERKEZ/MUŞ MUŞ MERKEZ/MUŞ
1.3. Telefon numarası	:	04362164011
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası	:	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati	:	17.04.2026 - 10:00
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres	:	İl Müdürlüğü İdari ve Mali Hizmetler Birimi

3- İhale konusu hizmet alımının

3.1 Adı	:	İl Müdürlüğümüze Bağlı Gündüz Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğümüz için 01052026 - 31122026 Tarihleri Arası Mamul Yemek Hizmet Alımı
3.2. Niteliği, türü ve miktarı	:	10.140 Adet Öğlen Yemeği, 5.070 Adet Ara Öğün Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer	:	İşin Yapılacağı Kuruluşun Adı ve Adresi Teknik Şartnamede belirtilmiştir.
3.4. Süresi/teslim tarihi	:	İşe başlama tarihi 01.05.2026, işin bitiş tarihi 31.12.2026
3.5. İşe başlama tarihi	:	01.05.2026

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.
4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur.

4.3.2. İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler:

İşletme Kayıt Belgesi

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
Bu ihalede kamuda veya özel sektörde malzemeli yemek pişirme, dağıtım ve sonrası hizmetler benzer iş olarak kabul edilecektir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Malzemeli Yemek/0,77
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

Wed, 01 Apr 2026 00:00:00 +0300

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

HASKÖY DEVLET HASTANESİ DİYALİZ HASTA TAŞIMA HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN)

2026/539449

1- İdarenin
1.1. Adı	:	İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
1.2. Adresi	:	Murat Paşa Mah.Eski Cezaevi Ca MUŞ MERKEZ/MUŞ
1.3. Telefon numarası	:	04362125422
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası	:	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati	:	22.04.2026 - 10:30
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres	:	Muş İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu

3- İhale konusu hizmet alımının

3.1 Adı	:	HASKÖY DEVLET HASTANESİ DİYALİZ HASTA TAŞIMA HİZMET ALIMI
3.2. Niteliği, türü ve miktarı	:	1 Kısım Diyaliz Hastası Nakil ve Taşıma Hizmeti Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer	:	Hasköy Devlet Hastanesi
3.4. Süresi/teslim tarihi	:	İşe başlama tarihinden itibaren 24(YirmiDört) aydır
3.5. İşe başlama tarihi	:	Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 20 gün içinde işe başlanacaktır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.
4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
Bu ihalede, Kamu veya özel sektörde yapılan her türlü hasta taşıma hizmeti işleri ,öğrenci taşıma hizmeti işleri, personel taşıma hizmeti işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Araç Kiralama/0,77
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

HAVUZ KİMYASALLARI MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Wed, 01 Apr 2026 00:00:00 +0300

HAVUZ KİMYASALLARI MALZEME SATIN ALINACAKTIR

İL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI HAVUZLARDA KULLANILMAK ÜZERE HAVUZ KİMYASALLARI MALZEME/MAL ALIM İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN)

2026/540058

1- İdarenin
1.1. Adı	:	MUŞ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
1.2. Adresi	:	Zafer Mah. İstasyon Cad. 1/A Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü MUŞ MERKEZ/MUŞ
1.3. Telefon numarası	:	04362161141
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası	:	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati	:	09.04.2026 - 10:30
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres	:	MUŞ GENÇLİK SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE BİRİMİ

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı	:	İL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI HAVUZLARDA KULLANILMAK ÜZERE HAVUZ KİMYASALLARI MALZEME/MAL ALIM İŞİ
3.2. Niteliği, türü ve miktarı	:	1 Adet İL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI HAVUZLARDA KULLANILMAK ÜZERE HAVUZ KİMYASALLARI MALZEME/MAL ALIM İŞİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer	:	MUŞ YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZLARI
3.4. Süresi/teslim tarihi	:	1. Yüklenici, sözleşme kapsamında alınacak malzemeleri, 3 eşit parti halinde teslim edecektir. Ürünlerin ilk parti teslimatı, sözleşme imzalanmasına müteakip 30 (otuz) gün içerisinde, diğer partiler İl Müdürlüğünün belirleyeceği ay ve haftada, hafta içi 09:00-15:30 saatleri arasında eksiksiz bir şekilde İl Müdürlüğünün göstereceği depolara teslim edilecektir. 2. Teslim edilen malzemelere ait 2 nüsha teslim tutanağı düzenlenecek olup, bir nüshası teslimat esnasında ilgili idareye teslim edilecektir. Tutanaklarda mutlaka teslim eden bölümünde yüklenicinin ıslak imzası ve kaşesi bulunmalıdır. 3. Teslimat günlerinin hafta sonu veya tatil günlerine denk gelmesi halinde, teslimat tatil bitimi sonrası ilk iş gününde gerçekleştirilecektir. 4. İdareler, yüklenici firma ile mutabık kalınması halinde, 15 (on) gün öncesinden yükleniciye yazılı olarak talebini ileterek, yükleniciden sonraki parti teslimatının tamamını belirtilen tarihlerden önce bir tarihte talep edebilecektir.
3.5. İşe başlama tarihi	:	Sözleşme İmzalanması ile (5) Beş İş günü içerisinde işe başlanacaktır

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.3.1 İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler:

Biosidal Ürün Ruhsatı
Ürün Güvenlik Bilgi Formu (MSDS)

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin ihaleye katılım belgesi uygun kabul edilir.İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını gösteren belgeler şunlardır:
İmalat Yeterlik Belgesi
İmalatçı Belgesi
Kapasite Raporu
Sanayi Sicil Belgesi
Yerli Malı Belgesi
Yetkili Satıcı Belgesi
Yetkili Temsilci Belgesi

4.3.3 Katalog ve/veya fotoğraf ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümana ilişkin belgelere ait bilgiler:

Katalog

4.3.4. Numune sunulması istenmektedir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

AKILLI GEÇİŞ TURNİKE SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Wed, 25 Mar 2026 00:00:00 +0300

AKILLI GEÇİŞ TURNİKE SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI TESİSLERE AKILLI GEÇİŞ TURNİKE SİSTEMİ ALIMI İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN)

2026/503101

1- İdarenin
1.1. Adı	:	MUŞ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
1.2. Adresi	:	Zafer Mah. İstasyon Cad. Eğitimciler Sitesi Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 1/A MUŞ MERKEZ/MUŞ
1.3. Telefon numarası	:	04362161141
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası	:	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati	:	17.04.2026 - 10:30
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres	:	MUŞ GENÇLİK SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE BİRİMİ

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı	:	İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI TESİSLERE AKILLI GEÇİŞ TURNİKE SİSTEMİ ALIMI İŞİ
3.2. Niteliği, türü ve miktarı	:	61 ADET İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI TESİSLERE AKILLI GEÇİŞ TURNİKE SİSTEMİ ALIMI İŞİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer	:	Yurt Müdürlükleri, Spor Tesisleri, Gençlik Merkezleri ve Muş Şehir Stadyumu
3.4. Süresi/teslim tarihi	:	Sözleşme imzalandıktan sonra 45 gün içerisinde
3.5. İşe başlama tarihi	:	Sözleşmenin imzalanmasına müteakip

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.

4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin ihaleye katılım belgesi uygun kabul edilir.İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını gösteren belgeler şunlardır:
İmalat Yeterlilik Belgesi
Kapasite Raporu
Sanayi Sicil Belgesi
Üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler
Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi
Yetkili Satıcı Belgesi

4.3.3. Numune sunulması ve demonstrasyon yapılması istenmektedir.

4.3.4. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri:

Kamu Bilişim Yetki Belgesi
TS EN ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi
TSE Standartları TS-12540 ve TS-12489 (TSE-HYB) Hizmet Yeterlilik Belgesi
Yazılım Yetki Belgesi

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
Turnike sistemleri, kartlı geçiş sistemleri, parmak izi geçiş kontrol sistemleri ile tesis giriş-çıkış kontrol sistemlerinin kurulumu işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

SU DEPOLARI REVİZYON İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Tue, 24 Mar 2026 00:00:00 +0300

SU DEPOLARI REVİZYON İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Ana Su Depoları Revizyon İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN)

2026/498879

1- İdarenin
1.1. Adı	:	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
1.2. Adresi	:	Muş Alparslan Üniversitesi Külliyesi 49250 Merkez MUŞ Merkez/MUŞ
1.3. Telefon numarası	:	0436 249 49 49
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası	:	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati	:	09.04.2026 - 11:00
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres	:	Muş Alparslan Üniversitesi Toplantı Salonu

3- İhale konusu yapım işinin

3.1. Adı	:	Ana Su Depoları Revizyon İşi
3.2. Niteliği, türü ve miktarı	:	İnşaat Alanı:250m² Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer	:	Muş Alparslan Üniversitesi Külliyesi
3.4. Süresi/teslim tarihi	:	Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
3.5. İşe başlama tarihi	:	Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 2 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

(A) ALT YAPI İŞLERİ:
IV. GRUP: İÇME-KULLANMA SUYU VE KANAZASYON İŞLERİ
(C) SIHHI TESİSAT VE MEKANİK TESİSAT İŞLERİ
I. GRUP: SIHHI TESİSAT İŞLERİ

4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği
Makine Mühendisliği

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 50 (Elli) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

Thu, 19 Mar 2026 00:00:00 +0300

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

ET ALIM İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN)

2026/494469

1- İdarenin
1.1. Adı	:	MUŞ MALAZGİRT SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
1.2. Adresi	:	DANIŞMENTGAZİ MAHALLESİ ŞEHİT MALAZGİRT/MUŞ
1.3. Telefon numarası	:	04365112550
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası	:	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati	:	31.03.2026 - 11:00
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres	:	Malazgirt SYDV Toplantı Salonu

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı	:	ET ALIM İŞİ
3.2. Niteliği, türü ve miktarı	:	MALAZGİRT SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFINA AİT AŞEVİ MUTFAĞINDA KULLANILMAK ÜZERE 800 KEMİKSİZ KIRMIZI ERKEK SIĞIR ETİ 1300 KG TAVUK BAGET ETİ 1300 KG TAVUK GÖĞÜS ETİ ALINACAKTIR. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer	:	MALAZGİRT SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI AŞEVİ MUTFAĞI
3.4. Süresi/teslim tarihi	:	İşin süresi; Vakfın Bütçesi Dikkate alınarak İşin başlama tarihinden itibaren 10 (on) gündür. İşin süresi ihaleye konu olan et miktarların tamamının alınmış olmasını kapsar.
3.5. İşe başlama tarihi	:	SÖZLEŞMEDEN SONRA EN FAZLA ÜÇ İŞ GÜNÜ İÇİNDE BAŞLANACAKTIR

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

KARAAĞAÇLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2 ADET ARAÇ SATIŞ İLANI

Wed, 18 Mar 2026 00:00:00 +0300

KARAAĞAÇLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2 ADET ARAÇ SATIŞ İLANI

1- İhalenin Konusu, Şekli, İşin Niteliği, Nevi ve Miktar
Karaağaçlı Belediye Başkanlığı mülkiyetinde bulunan aşağıda bilgileri yazılı 2 adet araç, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesi gereğince Açık İhale Usulü kapalı teklif ve akabinde açık artırma ile satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

2 –Araçların Özellikleri- Muhammen Bedelleri (KDV hariç) ve Geçici Teminat

Sıra No	Plaka No	Model	Marka/Tipi	Cinsi	Fiili Durumu	Çalışma sa/km	Muhammen Bedeli (KDV Hariç)	Geçici Teminat Bedeli	KDV Oranı (%)
1	49 AZ 688	2012	Ford Mondeo 1.6	Otomobil	Çalışır Durumda	364.000	285.000,00 TL	8.550,00 TL	%1
2	49 AG 032	2013	Otokar Atlas	Çöp Toplama Aracı	Çalışır Durumda	327.000	500.000,00 TL	15.000,00 TL	%20

İhale ile İlgili Bilgiler

İhale Usulü: 2886 sayılı Yasanın 45. ve müteakip maddeleri.
İhalenin yapılacağı Adres: Kültür Mah. Recep Tayip Erdoğan Cad. No:13 Karaağaçlı/ MUŞ adresinde bulunan Karaağaçlı Belediye Başkanlığı hizmet binasında 2.kat Toplantı Salonu.
İhale tarihi: 1.Nolu araç 30/03/2026 Pazartesi günü saat 10.30’da 2.Nolu araç 30/03/2026 Pazartesi günü saat 11.00’da 2.kat Toplantı Salonunda
İhaleye iştirak edeceklerin, istenilen belgelerle birlikte dosyalarını en geç ihale saatine kadar İhale Komisyonuna vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Bu işe ait ihale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Karaağaçlı Belediye Başkanlığı Mali hizmetler Müdürlüğü 500 TL karşılığında alabilir.
Araç; : Kültür Mah. Recep Tayip Erdoğan Cad. No:13 Karaağaçlı/ MUŞ adresinde bulunan Karaağaçlı Belediye Başkanlığı hizmet otoparkında görülebilir. İhaleye girenler satışa çıkarılan taşınır malı görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için malın evvelce mevcut kusurlarından dolayı hiçbir sorumluluk kabul edilemez.
İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlanda belirtilmeyen maddeler için şartnamedeki hükümler geçerlidir.

4 –İhaleye Katılabilme Şartları
Araç satış ihalesine katılacak gerçek veya tüzel kişilerin İhale Komisyonuna;

Araç Satış Şartnamesi (Her sayfası imzalanacaktır.)
Teklif mektubunu,
Araç Görme Tutanağı
Bu Şartnamede belirtilen geçici teminata ilişkin belgeyi, (Nakit ise tahsilat makbuzu)
Gerçek kişiler için;

-İş veya Kanuni ikametgâh adresini gösterir belge,
-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
-Vekaleten katılım halinde noter tasdikli vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi (2024 tarihli)

Tüzel kişiler için;

-Vergi levhası fotokopisi,
-Ticaret Sicil Gazetesi örneği,
-Şirket adına katılanların, Noterden tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri,
-Vekalet ile işlem yapacaklar temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
İhaleye katılmak isteyen istekliler bu şartnamede belirlenen esaslar çerçevesinde yukarıda belirtilen evrakları hazırlayarak kapalı zarf içerisinde İhale Komisyonuna ihale tarih ve saatinden önce teslim etmeleri gerekmektedir.
Araçla ilgili detaylı bilgiyi: M. Şerif YENCİLEK- 0507 173 75 45 numaralı telefondan öğrenilebilir.
Kamuoyuna ilanen duyurulur. 15/03/2026

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

Mon, 09 Mar 2026 00:00:00 +0300

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

Mezarlıklar Hizmet Binası Yapımı ve Çevre Düzenlenmesi Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN)

2026/381300

1- İdarenin
1.1. Adı	:	MUŞ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
1.2. Adresi	:	Minare mahallesi Belediye Cadd MUŞ MERKEZ/MUŞ
1.3. Telefon numarası	:	04362121281
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası	:	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati	:	24.03.2026 - 10:30
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres	:	BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE İŞLERİ ODASI

3- İhale konusu yapım işinin

3.1. Adı	:	Mezarlıklar Hizmet Binası Yapımı ve Çevre Düzenlenmesi Yapım İşi
3.2. Niteliği, türü ve miktarı	:	Yaklaşık 884,82 Metrekare Yapı Alana Sahip Mezarlıklar Hizmet Binası Yapımı ve Çevre Düzenlenmesi Yapım İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer	:	Dere Mahallesi Garipler Mezarlığı 260 Ada 1 Nolu Parsel Merkez/MUŞ
3.4. Süresi/teslim tarihi	:	Yer tesliminden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
3.5. İşe başlama tarihi	:	Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

B GURUBU ÜSTYAPI İŞLERİ ( III. ) GRUP İŞLER BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği
Mimarlık

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

SUNGU BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

Mon, 09 Mar 2026 00:00:00 +0300

SUNGU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Belediyemiz demirbaşında kayıtlı bulunan 1 Adet 2016 Model Araç, 2886 Sayılı yasa’nın 45. maddesine göre AÇIK TEKLİF Usulü ile 17/03/2026 Salı günü saat 14:00’ de satışı yapılacaktır.

2- Aracın özelliklerine ait bilgiler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

CİNSİ	ADETİ	MUHAMMEN BEDEL	GEÇİCİ TEMİNAT (% 3)
49 AAF 888 PLAKALI 2016 Model KARSAN (ATAK) OTOBÜS	1	1.100.000,00TL	33.000,00TL

3-İhaleye katılacak isteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek ihale dosyasında aranacak belgeler.
A-) GERÇEK KİŞİLERİN;
1) Geçici Teminatın yatırıldığına dair belge
2) Nüfus Kayıt örneği (Aslı)
3) İkametgâh Belgesi
4) Şartname bedelini yatırdığına dair makbuz
5) Başkası adına vekil olarak katılanların gayrimenkul alımına ilişkin ihalelere katılabilme yetki sinide içeren Noterden onaylı vekâletname örneği ve Noterden onaylı imza sirküleri
B-) TÜZEL KİŞİLERİN;
1) Mevzuatı gereği Tüzel kişiliğin kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/ veya Sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içinde alınmış Tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeler
2) Şirket adına katılanların, Noterden tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri
3) Geçici Teminatın yatırıldığına dair belge
4) Şartname bedelini yatırdığına dair makbuz
4-ŞARTLAR;
1-İş bu ihaleye konu satış şartları, satış şartnamesinde düzenlenmiş olup, kişiler ihaleye katılmakla şartname esaslarını aynen kabul etmiş sayılırlar.
2-İhale kararı ihale tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amirince onaylanır veya iptal edilebilir.
3-İhale komisyonu ihaleyi haddi layık görmediği takdirde ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir
4-İhaleden dolayı tahakkuk edecek her türlü vergi, resim, harçlar ve diğer giderler üstleniciye aittir.
5-İhaleye gireceklerin ihale günü ve saatinden sonra vereceği teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
6-Şartname Belediye Emlak servisinden mesai saatleri içerisinde görülüp, 2000 TL. Karşılığında temin edilebilir.
7-Bu ihaleden doğabilecek her türlü anlaşmazlıkların çözümünde Muş Mahkemeleri ve İcra Dairesi yetkilidir. Aracın satış ihalesine teklif verecekler ihale zarfının yukarda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak yukarıda 1.ci maddede belirtilen tarih ve saatte Sungu Belediyesi Encümenine (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan görevliye sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Aynı şekilde Posta, Kargo, Telgrafa ve İnternet üzerinden yapılan müracaatları komisyon kabul edilecektir.

T.C. MUŞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN İLAN

Fri, 06 Mar 2026 00:00:00 +0300

İLAN

T.C. MUŞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/121 Esas

Mahkememizce davalı Fahri GENİŞ'in adresinin tespitine ilişkin yapılan tüm araştırmalara rağmen tebligat işleminin yapılamadığı anlaşıldığından; dava dilekçesi vetensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

6100 s. H.M.K.'nun 122/1. maddesine göre, iki hafta içinde aynı Kanunun 129. maddesindeki hususları içerir şekilde cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verebileceğiniz hususu ilanen tebliğ olunur.